La cabane sur le Causse

Le nerf en vrac

2008-10-08T16:17:00.011+02:00

On a enfin pris possession des lieux pour y travailler. Le rez-de-chaussée est notre priorité car le poêle sera posé le 24 octobre. Week-end laborieux 4 heures pour placer les lambourdes et 18 heures pour les caler. 22 heures à marcher comme un canard attardé. La bulle est bien entre les deux traits. Tout se remet à niveau mais une fois de plus, ça merde. Nous sommes des homo erectus. L'évolution ne nous a pas mis à la verticale pour revenir à l'âge de pierre. Dimanche soir, perte de la motricité du pied. Je peux le baisser mais pas le relever. Lundi, rendez-vous chez le médecin. Elle m'envoie chez le neurologue. Diagnostic: en restant accroupi trop longtemps, le nerf sciatique poplité externe a été écrasé par la tête du péroné. Bilan des courses: arrêt de travail, séances de kiné pour espérer récupérer à cent pour cent dans un mois!!! Je ne suis pas superstitieux mais l'acharnement des circonstances me laisse dubitatif. Avant j'avais les nerfs en pelote. Maintenant, j'ai le nerf en vrac. Il y a des jours où il faut rester "Zeeeeeeeen!

Un merci tout particulier à Philippe alias "le roi de la règle" pour le coup de pouce de ce week end et au reste de sa famille qui a supporté son absence ;-)

2008-10-08T16:09:00.000+02:00

Tête à claque

2008-09-30T20:22:00.002+02:00

"Construction" et "patience" sont sûrement deux mots qui vont de paire. On ne peut pas dire de même des mots "charpentier" et "finitions"! Comme de fait, notre charpentier a construit une maison bien solide (sûrement plus que celle du troisième petit cochon) mais quand il a fallu passer aux travaux annexes (pose des solives de la terrasse, bardage, plancher intérieur, grilles anti-rongeurs...), ça s'est avéré un peu plus compliqué, voire même très compliqué d'avoir les finitions attendues. De fait, la réception du lot charpente/menuiserie a été très tendue. Pour résumé, on a failli se mettre sur la gueule et c'est peu dire. Il nous trouvait un peu pointilleux pour le prix de son lot. C'est vrai, 82 000€, c'est une bagatelle. Mais quand on s'endette sur 30 ans, on n'a pas la même vision des choses. Là vient un paramètre très compliqué à expliquer à un boeuf: "la subjectivité".

Finalement, l'archi a pensé plus judicieux de finir la réception du lot sans moi. Il n'empêche que je ne détends pas du fait qu'il m'ait planté mon planning de vacances. A cause de son manque de professionnalisme, je vais me taper tout le boulot de rectification. Entre autre, le calage de toutes mes lambourdes de plancher car il a laissé des creux de plus d'un centimètre sur l'ensemble des sols... On a du mal à y croire!!!

Pour se calmer, on fait encore des cartons, on empile le bois mais maintenant, il nous tarde vraiment d'investir les lieux, de commencer nos travaux car il y a encore du travail., beaucoup de travail...

2008-09-30T20:00:00.000+02:00

Ca broie du noir...

2008-09-16T20:27:00.001+02:00

2008-09-16T20:25:00.002+02:00

"Nous nous installons doucement dans nos murs. Encore quelques petites finitions mais les enfants ont déjà pris leurs repères et évoluent dans cette cabane comme des Robinsons" Ces quelques lignes devraient refléter une réalité qui n'est plus d'actualité.

Au mois d'Août, rien ne s'est passé comme prévu. Je n'ai même pas pu poser la terrasse puisque les solives vrillées n'ont pas été remplacées faute d'approvisionnement ou peut-être de mauvaise foi. Parallèlement à la fin de mes vacances, les travaux ont repris début septembre. Je pense qu'il y a encore un mois de travaux à l'intérieur (en comprenant les temps de sèche du plâtre) et la maison sera à ma disposition. Il faut maintenant digérer que ce que j'aurais pu tranquillement faire pendant mes congés occupera mes week-end et mes soirées pour les prochains mois. Sans compter qu'il va falloir encaisser financièrement le loyer plus le remboursement du crédit. Que des réjouissances!!!

2008-09-16T20:10:00.000+02:00

2008-09-16T20:05:00.002+02:00

Vacances

2008-08-10T13:03:00.005+02:00

2008-08-10T12:50:00.000+02:00

Somnolence du chantier. Congés de vacances pour les uns; vacance de congés pour les autres. Certains sont punis et font des devoirs de rattrapage. Les charpentiers ont du mal à monter la structure de la terrasse. Ils ont même des difficultés à planter les clous! De plus, les solives découpées à l'avance et stockées avec un "j' m'en foutisme" prononcé se sont vrillées. Ça n'a pas freiné les bougres qui nous ont posé le solivage tel quel. Coup de gueule appuyé pour faire comprendre qu'il fallait redémonter, changer les pièces vrillées et faire un calage digne de ce nom. Le couvreur faisant également parti des punis, il doit venir la semaine prochaine finir la casquette nord de la toiture et surtout nettoyer le merdier qu'il a laissé sur le chantier.

Pour le reste le plaquiste, l'électricien, le plombier et l'archi sont partis en vacances, laissant derrière eux les stigmates d'un chantier inachevé. Ils ont fait le maximum mais n'ont pas pu absorber les huit semaines de retard accumulées par le couvreur. Nous sommes aujourd'hui certains d'une chose: nous n'y serons pas pour le mois d'août. Le recalage du planning nous laisse penser que nous pourrons commencer les peintures et le plancher fin septembre. L'avenir nous le dira...

2008-08-10T12:45:00.000+02:00

2008-08-10T12:00:00.000+02:00

Ouverture des gaz

2008-07-25T19:30:00.003+02:00

Cette semaine a été profitable à l'avancée du chantier. Je pourrais vous parler des choses qui ne vont pas car il y en a toujours mais le ton du jour sera positif. Dans le désordre: descente des pluviales, passage de toutes les gaines électriques, bardage, et surtout placo. Après avoir implanté sur deux soirées l'ensemble des cloisons avec l'archi, le plaquiste a sûrement vu que l'on y mettait de la bonne volonté. Son équipe est arrivée. En deux jours, les plafonds se sont montés et les rails des cloisons de l'étage ont été mises en place. On visualise maintenant très bien les espaces et on est aujourd'hui conforté sur les choix que nous avons du faire en amont du projet. Même remarque pour l'isolation. La maison est fraîche bien que la température extérieure soit élevée. Les débords de toit jouent leur fonction. Notre maison nous plaît. Il nous tarde maintenant de pouvoir y poser la terrasse pour lier les deux bâtiments.

2008-07-25T19:00:00.001+02:00

Concerto à dix mains

2008-07-21T13:26:00.004+02:00

2008-07-21T13:24:00.006+02:00

Le temps du spectacle est venu. On y joue maintenant un concerto à dix mains. Chacun s'accorde et se place. Le bardage monte. Les rails sont placés tels des partitions. Les câbles résonnent dans les gaines, le chalumeau du couvreur souffle un air chaud façonnant l'étain du chêneau. Malgré la quiétude du moment, le chef d'orchestre ne peut se résoudre à se détendre. Peut-être imprégné par la mauvaise foi de certains. Et cette échéance qui taraude l'esprit et qui vient taper toutes les nuits. On devrait peindre depuis six jours. A défaut on s'occupe. On rentre le bois, on va chercher les portes, le carrelage, on fait les cartons, résolu d'un final joué d'avance ou trouvant le meilleur dans le pire?

2008-07-21T13:00:00.002+02:00

2008-07-21T13:00:00.001+02:00

Une toiture d'acier dans un gant de velours

2008-07-06T15:40:00.000+02:00

2008-07-06T15:11:00.008+02:00

Pur hasard ou signe du destin. Il a fallu attendre huit semaines la toiture sous la pluie pour que le toit posé, le ciel s'arrête d'inonder notre maison et remplace le gris par le bleu. Voilà enfin cette maison couverte. Je vous passe les détails d'une panne désanglée trop courte, d'un panneau de bac acier défoncé par une échelle... C'est le quotidien!

Les conséquences ne sont pas négligeables. Le plancher de l'étage est à refaire. Il a été trop exposé aux intempéries. Vu qu'il contre vente une partie de la maison, il ne sera pas démonté. Le charpentier va mettre une natte de désolidarisation et un plancher neuf de 15 millimètres en CTBX pour que l'assise des revêtements et des cloisons soit stable et propre.

Le planning en a pris un sacré coup et ça commence à sentir les mauvais moments. Ma tolérance est diminuée et mon degré d'exigence monte. D'autant plus que les artisans ne jouent pas le jeu. Une journée sur le chantier pour dix jours d'absence, ce qui a le don de m'irriter. J'ai de toute façon compris que je n'arriverai à rien de plus pour l'instant. On doit ravaler notre fierté et ne pas trop les braquer mais il est clair qu'on dressera les bilans à la réception du chantier et que les retards seront pénalisés. Lundi, le plaquiste doit venir faire les ossatures du plafond et tracer l'emplacement des cloisons pour que l'électricien puisse passer ses réseaux. Mais encore une fois (ce n'est pas la première depuis le début), il nous a "pété un câble" en nous disant qu'il ne fallait pas compter sur lui. En ce moment, ma seul envie est de voir ces "branquignols" se tirer de chez moi!

2008-07-06T15:05:00.001+02:00

2008-07-06T15:00:00.000+02:00

Reprofilage

2008-07-02T14:07:00.003+02:00

2008-07-02T14:03:00.000+02:00

Week-end stressant. Au commande d'une machine de 10 tonnes, manoeuvres dans des mouchoirs de poche entre la maison, les décrochés de roche et les réseaux, il a fallu assuré. La mission était simple: reboucher tous les trous et étaler 80 tonnes de terre végétale sans dénaturer le terrain. En d'autres termes, redonner un air de causse à notre champ de bataille. J'ai passé de mauvaises nuits à me dire "comment vas-tu t'y prendre?" "Et si finalement, tu t'étais planté" Ce chantier me paraissait impossible ou du moins pas dans mes compétences. Puis on y a tellement galèré moralement et physiquement que la fin peut quelque fois être angoissante. Finalement, on y est allé petit à petit, prenant des conseils à droite et à gauche, s'appuyant sur notre bon sens et notre volonté de ne pas abandonner. Fierté n'est pas le sentiment exact mais heureux et serein d'avoir accomplit l'irréalisable (pour moi) Expérience dont on sort plus fort, plus solide. Finalement, dire qu'un homme se construit en bâtissant sa maison n'est peut-être pas si loin de la réalité. Pour ma part, cette partie du chantier m'a appris une chose: rien n'est impossible. Quant au terrassier dont la mauvaise foi et l'ironie sur ma capacité à faire l'assainissement le faisait sourire, c'était mal me connaître. J'ajouterais que j'en ai tiré ma principale motivation. Lui montrer que les escrocs n'ont pas toujours le dernier mot!

2008-07-02T14:02:00.000+02:00

Avant...

2008-07-02T14:01:00.002+02:00

... Et après

2008-07-02T14:00:00.002+02:00

Léthargie

2008-06-15T15:06:00.004+02:00

2008-06-15T13:57:00.007+02:00

Léthargique. Sûrement le meilleur des qualificatifs pour exprimer les faits. Tout devrait s’agiter et pourtant, le chantier vit au ralenti. Quelques soubresauts : les fenêtres se posent, les esquisses du garage sont sur le papier, le carreleur a été recruté pour nous faire l’étanchéité du receveur à l’italienne. Tout le monde est dans les starting-blocks mais la couverture joue la starlette. Le fournisseur après un coup de gueule de l’archi nous a faxé le bon de livraison pour mardi 17 dernier délai. Le couvreur nous assure qu’il posera l ‘ensemble de la toiture au plus tard mercredi soir. Et la machine reprendra le rythme qu’elle avait si bien entamé fin avril. Après, ce sera le coup de feu en espérant que tout le monde jouera le jeu. Sinon, on sera à la rue car double mensualité (loyer + crédit) oblige, nous avons déposé notre préavis pour fin août. Voilà l’esprit du moment. L’euphorie du début est un peu retombée pour laisser place à une vigilance accrue. Le jeu s’est durcit, un peu moins excitant et un peu plus stressant. Mais nous restons acteurs et ne sommes pas prêts à laisser le moindre point.

2008-06-15T12:15:00.000+02:00

2008-06-15T12:11:00.007+02:00

La maison fait des branches

2008-06-08T11:43:00.003+02:00

Aucune inquiétude à avoir. La maison en bois n'a pas pris racine. Mais un soir, en rentrant du boulot, j'ai vu l'arbre "attendu" sur ma charpente. Attendu vous me direz! Oui attendu car chargé de symbole. Ce n'est pas un arbre commun mais un genévrier, appelé communément en patois "cade". Emblème de notre causse, son bois a une odeur poivré. J'y avais secrètement pensé. Mais on ne le demande pas. On l'attend en croisant les doigts pour que quelqu'un ose se désavouer à le mettre à un étranger. Et l'avoir sur sa charpente avant le passage du couvreur, ça veut dire que nous Normand sommes accueillis et acceptés par les gens de notre village. C'est de ces petites choses qu'est fait l'endroit où l'on a décidé de s'enraciner. De petites choses qui nous parlent. De petites choses qui lient encore les hommes entre-eux et qui font que nous sommes aujourd'hui fiers d'être Aveyronnais.

Le genévrier commun (Juniperus communis) est un arbrisseau à feuilles persistantes et épineuses. Il peut faire de 1 à 6 mètres. on le trouve essentiellement en milieu calcaire. C'est une espèce héliophile (qui aime la lumière) Ses feuilles sont réputées pour avoir des vertus diurétiques et antirhumatismales. Ses baies sont antiseptiques et expectorantes, et peuvent être utilisées comme aromates, cuites en confiture ou distillées en eau de vie. C'est dans cette dernière version que je les préfère.

2008-06-08T11:00:00.000+02:00

L'insoutenable légèreté de l'être

2008-06-03T20:02:00.005+02:00

Kundera m'excusera de le plagier mais ça colle tellement à l'épisode que je n'ai pas pu m'empêcher. 40 mètres de tranchées plus tard, le tuyau PEHD est enterré. On avait rendez-vous un mercredi à 8h30 pour brancher le compteur. 11h00, toujours personne... Bien la SDEI! Après nos divergences de points de vue sur un hypothétique repiquage (Cf. "petit à petit, l'oiseau fait son nid"), nous voici maintenant confronté à l'attente du brancheur prodigue. Il ne nous a pas transformé l'eau en vin mais il est simplement arrivé à 11h00 du mat'; "j'avais trois rendez-vous à 8h00 ce matin... alors!!!" nous a-t-il dit. Il a branché le compteur (je vous passe les détails du professionnalisme du type) à moitié. Hé oui, vous avez bien lu. Lui il branche son tuyau dans mon compteur mais relier la maison, "ça ne va pas la tête!", au cas où ça fuirait. Il ne faut pas prendre trop de risque. Les bras m'en tombent. Mon optimisme sur la nature humaine en prend un sacré coup!

2008-06-03T20:00:00.000+02:00

La tranchée de trop...

2008-05-19T20:23:00.005+02:00

"Lumbago aigu" a dit le médecin. Je rumine dans mon coin. En attaquant la dernière tranchée, je me suis cassé le dos. Douleur du matin sur un mauvais mouvement. On ne veut pas arrêté. On continue toute la journée à travailler comme un âne, à bomber le roc à la baramine. Et au bout du compte, une semaine d'arrêt plié comme un vieux. Je ronge mon frein d'avoir péché par stupidité. Heureusement, encore une fois, la solidarité s'est mise en oeuvre. Le mari d'une de mes collègue de travail est venu me finir la tranchée à la pelle mécanique. Très efficace. Quatre heures plus tard, tout était prêt pour recevoir cette fameuse gaine bleue. Enfin presque car il y a une magnifique veine de roc de 8 mètres de long qui vient perpendiculaire à la tranchée et qu'il faudra briser pour mettre le tuyau d'eau à -70 cm sous terre. Finalement sur le dernier post, je me suis trompé "il y a aussi du roc dans le bas du terrain!" Comme quoi, il n'y a pas de répit pour les braves ;-)

2008-05-19T20:00:00.000+02:00

Petit à petit, l'oiseau fait son nid.

2008-05-18T12:27:00.002+02:00

2008-05-18T12:15:00.000+02:00

C'est l'époque. Le nid se monte. Les derniers panneaux d'ossature ont été assemblés. La jonction charpente entre la maison et l'annexe a été mise en place. Les poteaux bois en lamellé-collé (diamètre 8) viennent supporter la casquette avant et la couverture de la terrasse nord. Esthétiquement, ça finit vraiment les toitures et ça donne de la légèreté à l'ensemble. Même nos voisins commencent à nous dire que "finalement, elle n'est pas si mal cette maison". Nous, on la trouve "tip-top"! Ça colle vraiment a ce que l'on imaginait.

Le chantier est actuellement à l'arrêt. Le fournisseur en bac acier de notre couvreur a eu un problème mécanique. Ce qui nous met de deux semaines dans le vent. L'expérience de l'archi nous sert. Il avait réservé dans l'échéancier de réalisation des espaces tampons; ce qui permet d'encaisser les petits aléas de planning sans changer nos plans. Par contre, on n'est pas à la fête au niveau météorologique. Il pleut des tonnes d'eau (et c'est un normand qui vous le dit!) plombant notre timing VRD. On ne peut pas reprofiler le terrain. Il me reste encore la tranchée d'eau de 35 mètres à faire. Je vais m'y atteler. La corvée sera passée et consolation, je ne devrais pas avoir de roc dans cette partie basse du terrain...

Un merci tout particulier à la SDEI (syndicat des eaux de ma commune) qui aurait pu faire un repiquage sur la conduite de 32mm qui alimente mon voisin. Ils ont à la place préféré me faire creuser cette tranchée pour que j'aille me brancher sur la canalisation principale à l'autre bout du terrain. Pour info, un repiquage sur une cana de 32mm, c'est techniquement possible (ça se faisait couramment avant) mais ce n'est plus marqué dans le manuel. Et "quand c'est pas marqué, on va pas faire un effort". J'en aurais une autre à vous raconter sur le branchement électrique qui n'est pas mal non plus dans le genre "foireux de service" mais il faut en garder un peu pour la suite...

2008-05-18T12:10:00.000+02:00

2008-05-18T12:00:00.000+02:00

Haîe ou ne pas être...

2008-05-13T19:06:00.006+02:00

2008-05-13T14:55:00.006+02:00

Le paradoxe est intéressant: on rêve de liberté et pourtant on attache une attention toute particulière à clôturer son terrain. Se sentir chez soi passe par une matérialisation du lieu ou l'on vit. On a besoin de délimiter son espace par des repères. Est-ce notre côté primitif? Avons nous besoin d'un territoire pour exister?

Mon voisin, ami et agriculteur est arrivé avec deux tracteurs et la masse hydraulique vers 10h00. Charles Ingals tapant à la masse sur ces piquets en bois, c'est fini! Le mythe du fermier musclé est démonté par la mécanisation. A 11h30, on avait planté les piquets, à 12h00, tendu les 65 mètres de grillage. 12h00: pause déjeuner. Reprise 14h00. 17h30 tout était plié et sans une goutte de sueur. Pourtant, il faisait chaud. On s'est même payé le luxe de fabriquer une barrière provisoire. Ici, ils disent :"si quelqu'un a inventé des machines, c'est pour s'en servir et quitte à s'en servir, il faut préférer celles où l'on peut s'asseoir dessus" J'adore le bon sens paysans!

2008-05-13T10:09:00.001+02:00

Jusqu'où va la subjectivité de l'auteur?

2008-05-12T11:06:00.005+02:00

La subjectivité de l'auteur. Peut-on la contrôler? Doit-on au détriment de l'information laisser parler l'émotion du moment? J'ai eu une discussion intéressante aujourd'hui avec l'archi de notre maison à propos du blog. Pour résumé, il trouve les propos justes mais en inadéquation avec la réalité. Je tomberais donc dans les travers de ce que je critiquais dans un de mes articles (cf. la quatrième dimension). Je ne prends pas assez en compte dans mon analyse la prise en charge personnelle de certains pans du projet, rendant les chiffres que j'annonce (bien que réels) un peu plus attractifs que la réalité veut bien le laisser penser! Peut-être par humilité? Ou en pensant que ça rendrait mes textes trop ennuyeux?

Néanmoins, il a sûrement raison de me dire que faire un VRD dans le roc et en hiver n'est pas à la portée de tout le monde. Que les heures passées dans des tranchées au marteau piqueur (150 heures au total), à la pelle (des week-end entiers) n'ont peut-être pas la lourdeur budgétaire d'une entreprise mais le corps doit pouvoir les supporter. Il a également raison d'ajouter qu'un projet sans cette participation active, l'âme d'un bricoleur averti et aidé d'un père qui connaît son affaire serait de l'insouciance.

Alors "mea culpa" et rectification de style pour les prochains articles où il faudra avoir à l'esprit que les économies sont toujours le revers d'un dur labeur aussi bien physique que psychologique (même si dans l'action, on ne s'en rend pas toujours compte) A la réussite d'une telle entreprise, il faut également rendre crédit à l'équipe (artisans, archi, parents, copains) de jouer le jeu de la passion plus que celui des profits démesurés. Et je pense que j'aurai fait le tour d'une discussion d'un moment qui au détour d'une route aura fait son chemin...

L'annexe

2008-05-07T17:11:00.001+02:00

2008-05-07T16:13:00.004+02:00

L'annexe... Une longue histoire et sûrement le plus gros combat de cette maison. Au début, au dire des pros qu'on avait en face de nous, il n'était pas envisageable d'avoir cette annexe et encore moins les terrasses de liaison. "pas assez de sous" nous répétait-on. Notre budget se résumait à la simple expression de l'habitation 132m2 pas un de moins, pas un de plus! Quant au deck, "mais les terrasses ne sont jamais comprises dans les 1500€ au m2 habitable", alors avec nos malheureux "trois euros six sous", on devenait vraiment mal polis.

Quelle victoire et satisfaction de voir aujourd'hui se poser au côté de sa grande soeur, ce bâtiment qui va être certes livré hors d'eau, hors d'air mais qui aura le mérite d'être existant et aménageable. Il a fallu mettre la main à la pâte (mais on n'avait jamais dit le contraire). On se réserve la pose des lames mais la couverte, la charpente et le solivage des terrasses (104m2) sont faites par les entreprises. Ce qui résume notre action a bien peu de chose finalement pour la même enveloppe budgétaire de 181 352,66€ (chauffage, branchement eau électricité compris) pour 158m2 habitable et 104 m2 de terrasse Comme quoi, quand tout le monde y met un peu du sien, on arrive a quelque chose. Ce n'est pas la morale du jour mais ça porte à méditer!

2008-05-07T13:31:00.003+02:00

L'étage

2008-05-06T10:36:00.000+02:00

2008-05-06T10:22:00.003+02:00

On voit notre projet prendre corps. Les éléments continuent à s'assembler pour former un puzzle prémédité. Tout colle. C'en est presque trop parfait. On voyage entre état d'euphorie et de rêve. Les limites de l'imaginaire ne sont pas loin nous permettant les fantasmes les plus fous. Et on se projette dans cette maison sans toit. Nous nous sommes déjà habituée à sa présence comme si elle avait toujours fait partie de notre quotidien. J'ai l'impression d'avoir vécu dans ces murs. Quelle étrange sensation! On a déjà nos repères, on s'imagine les meubles et surtout la façon de vivre, les moments de détentes... Toutes nos impressions valident nos choix de géométrie. Quelle délectation... Pour le reste, Je laisse les photos écrire la fin de l'article...

2008-05-06T10:00:00.000+02:00

Sur le toit de notre monde

2008-05-04T18:02:00.003+02:00

2008-05-04T17:38:00.005+02:00

Les murs du rez-de-chaussée sont montés. En fait, ça a commencé fort mais le chantier est déjà en stand-bye. Les ponts font couler de l'encre mais ne font pas avancer notre logis. On ne va toutefois pas se plaindre des grands week-end de mai. Ça a permis à mon père de sceller les regards de l'assainissement et à moi de mettre un peu d'ordre sur le terrain. Au programme, déchèterie et petit bois. Exactement 127 fagots; pas un de plus, pas un de moins. Hé oui, le poêle, ce n'est pas le chauffage central, sauf pour ma femme qui croit encore que le bois se coupe, se fend et arrive tout seul dans le foyer ;-)

Mais j'avais mon petit homme avec moi. Pierrot adore le chantier. "On fait du boulot nous papa" se plaît-il à dire à longueur de journée. Petit mais costaud et quand il s'agit de grimper à l'échelle pour s'approcher des cieux, ce n'est pas le dernier. On s'est payé le luxe d'aller flirter avec les vues de l'étage. Et comme de fait, ce n'est pas mal du tout notre affaire...

Bilan des courses: 3 jours pour monter la dalle et les murs du RdC ainsi que le plancher de l'étage. En théorie, ça reprend demain pour la suite de l'étage. Quant à nous, toujours en théorie, on referme les tranchées à partir de jeudi et on reprofile le terrain. Tout un programme...

2008-05-04T17:03:00.000+02:00

Le rez de chaussée sur pied

2008-04-28T20:05:00.007+02:00

Les panneaux se ressemblent, s'assemblent ensemble et semblent se connaître depuis toujours. Nous en extase devant ces hommes du bois dégustons notre bonheur avec appétit. Les panneaux d'ossature ont été préfabriqués en atelier et arrivent numérotés sur le chantier. C'est un grand légo pour adulte. Tout s'emboîte à merveille. La rapidité d'exécution nous laisse perplexe. En trois jours, la dalle et les murs du rez-de-chaussée sont montés et le solivage de l'étage est quasiment terminé (il reste quelques entretoises à fixer) On se rend compte sans aucun problème des volumes et de l'espace habitable et les hypothèses faites sur les ouvertures se confirment. On a une vue magnifique sur le plot du Cantal!!! Pour le reste, je laisse parler les photos.

2008-04-28T20:00:00.000+02:00

"Dalle" vous avez dit "dalle"?

2008-04-25T12:32:00.007+02:00

Ils sont arrivés hier matin. Petit camion bleu et deux petites poutres de 13m45 (impressionnant!), quelques solives et trois paires de bras. Et c'est parti comme ça. Moment de délectation. Le puzzle s'emboîte. Le laser scrute les défauts de calage, et les hommes s'activent outils à la main. Rêve ou réalité? Le moment tant attendu nous laisse dans un état second. Tout la famille est excitée. Les enfants ne veulent pas décrocher du chantier. On passera quasiment notre journée à observer le balai des bouts d'un rêve qu'on a longtemps attendu. En fin de journée, la structure de la dalle de la maison est finie. Le rythme nous semble tout à coup s'accélérer. Le projet prend corps. Il était temps! Le montage des murs de la maison et de l'annexe sont prévues pour le 12 mai. Il ne nous reste plus qu'à attendre et regarder monter cette cabane.

2008-04-25T12:05:00.000+02:00

H2O

2008-04-24T15:19:00.001+02:00

Cette photo illustre mon état d'esprit. Il faut penser à tout en même temps et ne pas faire d'erreur. Ça met la tête en vrac! Nous sommes toujours dans nos tranchées. On passe les réseaux (EDF, téléphone, eau, évacuation des eaux usées, évent de fosse) et il flotte un maximum. D'ailleurs pour parler poliment, ça commence à faire chier. Il est tombé 140 millimètres (soit 140 litres/m²) ce mois ci contre 40 à la même époque l'année dernière. A croire qu'on est maudit. On devait reprofiler le terrain ce week-end mais tout est décallé. Ce qui est valable pour nous l'est également pour le charpentier. Toute la structure est découpée mais il ne veut pas implanter sous des trombes d'eau (je le comprends) On est de ce fait en retard de 2 semaines sur le planning. Rien d'alarmant mais le moral est à l'égal du temps: maussade. On aimerait maintenant voir le projet prendre corps...

2008-04-24T14:20:00.000+02:00

On aurait préféré le tout à l'égout...

2008-03-16T11:50:00.012+01:00

Comme d’habitude ça n’a pas été simple. On devait mettre en place le filtre (1) le week-end dernier. Dans la nuit du vendredi au samedi, gastro terrible (je vous passe les détails mais un cas d’école) Samedi pas le choix. Il faut aller sur le terrain ; le télescopique loué attend. Temps foireux : crachin Normand et température a ne pas mettre le nez dehors. Je commence l’ouvrage. Tout à coup, ça se met à fuir l’huile de partout. Bilan : rupture de l’hydraulique. L’engin reste sur place. Impossible de le déplacer et la boite à laquelle on l’a louée est fermée le week-end. Il est 9h00. On plie les gaules et je vais me coucher. Maladie et dégoût se mêlent. Ce jour-là, je vais dormir 11h00 de suite. Et le lendemain aussi. Et le surlendemain également. Je reprends mes forces en fin de semaine.

(1) un filtre à sable non drainé: késako?

C'est en fait un dispositif de couches successives de matériaux permettant de filtrer les eaux qui sortent de la fosse septique. Elles sont canalisées dans des drains, descendent successivement dans des couches superposées de gravier (20 cm) puis de sable (70 cm) pour terminer théoriquement claires. Le volume de ce filtre est plus ou moins grand suivant le nombre d'habitants dans la maison. Ici, il fait 22,5 m3 (sans compter la terre végétale mise au dessus)

2008-03-16T11:50:00.006+01:00

Si vous suivez encore, nous sommes vendredi soir (14 mars). Le télescopique est là. Une impression de déjà-vu. Et une idée fixe me taraude l’esprit : « Que va t’il se passer cette fois ? » Je n’ai pas besoin d’attendre. Une perturbation est annoncée pour samedi après-midi. S’il pleut, le terrain devient impraticable. J’aurai loué la machine pour rien. Pire encore ; les matériaux livrés pour faire le filtre resteront dans le passage et empêcheront le charpentier de commencer. Une course contre la montre commence. Nous attaquons le chantier le soir même et remplissons les 36 tonnes de sable. On tire. On met de niveau. La moitié du travail est réalisée. A savoir si la pluie ne tombera pas avant l’heure ?

Samedi matin : 7h45 sur le chantier. Le temps se tient. C’est reparti. Un ami est venu nous aider. Une paire de bras n’est pas de trop. On met maintenant le gravier. Vient le tour du système de drainage. Ça prend du temps. Le travail est de précision. Il faut caller l’ensemble du dispositif avec une pente de 0,5%/mètre. Il est déjà 13h45. Pause déjeuner.

2008-03-16T11:45:00.000+01:00

2008-03-16T11:35:00.007+01:00

Samedi 14h30. Deuxième couche de gravier. Film géotextile et terre végétale. Mais le descriptif dit « débarrassée d’éléments caillouteux de gros diamètre ». Obligé d’amener les godets de terre au bord du filtre et de trier à la main. Travail de titans (je pense à Cédric. Pour une fois qu'il n'y est pas...). Le ciel se noircit. On prend un bon grain. La première couche de terre est mise en place. Je peux commencer à faire les allers-retours avec l’engin pour couvrir définitivement ces 30m2. Quelques godets plus tard, c’est le déluge. Dans une dernière remontée épique, je décide de stopper le chantier. On finira tremper jusqu’au os avec une satisfaction mitigée : le filtre est mis en place mais il faudra finir de le couvrir de terre. Il reste deux heures de crédit au compteur de l’engin. On aurait pu finir si… Mon papa me remontera le moral en me disant que l’on a fait du bon boulot vu les circonstances. Décidément, rien n’est jamais simple sur ce chantier !

Un remerciement tout particulier à la famille Rouquette. A Sandrine et Sofia d'avoir laissées leurs hommes quelques heures pour venir nous aider. A Antoine d'avoir amené sa pelle jaune et mesuré comme un chef. A Mathieu pour son courage et sa gentillesse. Et à mon papa.

Les colonnes de Buren

2008-02-25T19:22:00.005+01:00

Buren avait un emploi du temps chargé. Il n'a pas eu le temps de mettre les couleurs. Cependant, nos colonnes sont "belles" et bien là pour donner corps à notre projet. Tout s'est bien passé et nous sommes dans le planning puisque le chantier aurait dû commencer semaine 9 mais a été fini semaine 8.

On a néanmoins eu un coup de stress après chantier. Une question est venue hanter mon esprit: pourquoi n'ont-ils pas mis les fondations à - 70 cm (hors gel) ? J'ai appris que sur le roc, les côtes hors gel sont celles du roc. "Le DTU dit "hors gel" parce que les sols ordinaires (terreux) ont tendance à se gorger d'eau quand il pleut et, s'il gèle, l'eau ayant le pouvoir de se dilater quand elle refroidit, le sol gonfle, faisant bouger les fondations"* Mais la roche ne réagit pas comme la terre.

Je peux donc dormir sur mes deux oreilles jusqu'au prochain ulcère. En attendant, les plots sèchent tranquillement et seront prêts pour l'intervention du charpentier fin mars.

Pour les puristes, le maçon a réalisé un ancrage dans le roc avec deux fers à béton scellés. Ces derniers remontent dans la semelle armée puis dans le plot (diamètre 30 cm) Ils sont coupés à fleur. Le plot est fini avec un ciment de lissage pour éviter la stagnation de l'eau.

*Merci à jfquillacq du forum Maisons & Bois International pour l'apport théorique.

2008-02-25T19:05:00.000+01:00

C'est parti!!!

2008-02-20T09:02:00.009+01:00

La terre était promise. On l'a conquise avant tout le monde. Aujourd'hui le maçon nous emboîte le pas et met ses premiers coups de pioche. C'est enfin parti! Il aura fallu attendre 13 mois, se mettre les neurones à l'envers, donner des coups de gueules, faire des concessions et un putsch. Mais nous y sommes!

Les cordeaux sont tirés, Les chaises empilées et les marquages laissent une empreinte fluorescente des idées défendues. La toile de l'homme-maçon est tissée. A lui de réaliser les bases solides d'un bout de notre vie...

2008-02-20T09:00:00.002+01:00

On ne vous a pas tout dit...

2008-02-15T21:10:00.006+01:00

Nouvelle façade avec la modification du garage en habitation.

Des m2 habitables en plus pour le même prix!!! On s'était fixé des axes prioritaires dont la rationalisation des coûts. Or on n'arrivait pas à traduire. Personne ne comprenait ou ne voulait comprendre. Il y a eu un premier épisode où au retour des premiers appels d'offres, et aux vues des abus d'artisans, on a pris les choses un peu en main.

Dans un premier temps, j'ai commencé à estimer le coût véritable lot par lot, ligne par ligne. Et là, on est tombé des nues. Pour ne citer qu'un exemple un mètre linéaire de gaine TPC (technique pour câble) m'était facturée 6€ HT sur devis alors que je pouvais l'avoir au prix public à 1€ TTC , la fosse 4500€HT contre 450€ TTC (vous avez bien lu!!!)... On a commencé à se réserver le lot VRD à l'étonnement et peut-être au désarroi de notre archi. Eh oui quand 10% d'un lot de 24 000€ partent en fumée sans le voir venir, ça laisse un peu sans voix. Des clients qui prennent la pelle et la pioche, il n'avait pas dû en voir souvent!

Puis il y a eu le coup du maçon qui mettait le garage au rang d'un local de luxe. Presque aussi onéreux que la maison. Paradoxalement, le charpentier sortait moins cher que notre estimatif au m². Le garage s'est vu alors promu au rang d'habitation. Il sera traité comme l'habitation sur plots avec une dalle en bois. Le devis maçonnerie est passé de 20 000€ à 7000€. Pour finir, on a affiné les lots comme la plomberie et décider d'acheter nous-même la baignoire, les vasques, la douche, de les poser et faire d'autres petites bricoles (carrelage ...)

Finalement avec le prix que nous avait annoncé l'archi pour construire simplement la maison sans terrasse et sans garage, on va faire monter aujourd'hui une maison de 132m², une annexe de 25m² en clos couvert et 104 m² de terrasse dont les deux tiers couverts! C'est un peu la victoire du projet. Montrer aux gens qu'on peut construire des maisons sur mesure avec un coût constructif de 174 000€ . C'est loin d'être prohibitif pour ce genre de construction!

VRD 3ème acte : la fosse septique

2008-02-01T20:31:00.000+01:00

150-190-350 ! Ce n’est pas un algorithme. Les non-matheux peuvent se rassurer. C’est simplement la dimension du trou que l’on a percé pour poser un parallélépipède rectangle faisant office de « pot de flore ». Des milliers d’années de civilisation pour en arriver là. Ça laisse perplexe !

84 heures et demie (la plus importante) de marteau piqueur, des centaines de millimètres d’eau sur la tête et des douleurs partout pour sortir ces 10 m3 de roche. Mais comme la peine n’est jamais assez grande et que l’anecdote est toujours de circonstance, ça ne pouvait pas être si simple.

Arrive le jour de la livraison. Le type se pointe avec une fosse…fêlée. Retour à l’envoyeur ! On reprend les mêmes et l’on recommence l’après-midi. Fosse nickel mais livreur septique. C’est de circonstance. Il ne veut pas descendre la fosse. Pour lui, c’est trop risqué. Il nous laisse 1600kg de béton sur le gazon. À ce moment précis, la tonne six, on l’a sur l’estomac. C’est lourd !

La solidarité s ‘enclenche dans le village. Sans rancune des grasses matinées écourtées et des JT de 20 heures rythmés par la mélodie de mon marteau piqueur, un voisin me la placera avec le télescopique d’un ami. Opération périlleuse car l’accès n’était pas facile. À l’heure où je prose, elle est sous terre et nous tenons le planning.

Pour finir, je voudrais rendre un honneur tout particulièrement à mon père pour cette semaine qui fut sûrement une des plus dures tant au niveau physique que mental. « J’ai de la chance d’avoir un papa comme ça… »

2008-02-01T19:45:00.000+01:00

Patience et moral d'acier

2008-01-06T12:48:00.000+01:00

Après l’épisode du malhonnête, nous avons remonté nos manches. Armé d’un bon compresseur de chantier et du marteau piqueur qui va bien, on a repris chaque tranchée « centimètre par centimètre » (je vous assure que l’expression est à peine imagée) et nous sommes descendus « millimètre par millimètre » Un coup, c’est dur et ça part en poudre, un autre coup c’est dur et la pierre se glace. Les pointeaux cassent, se tordent mais les hommes tiennent. Même l’outil semble avoir les traits tirés quand il nous voit arriver. Mon père affûte pendant que je casse. Chacun son rôle. Cependant ça avance. 51 heures et demie au compteur du « brise-bras » et la moitié de fait.

Cette semaine est consacrée au repos des corps et des esprits. Tout le monde en avait besoin. Mais le moral reste bon et plus dur que le roc que nous cassons. Pour le reste, c’est une question de temps…

2008-01-06T11:54:00.000+01:00

"Nul n'est censé ignorer la loi"

2007-12-09T13:30:00.000+01:00

Semaine bras de fer avec une "tête de lard". Il a essayé de nous intimider en jouant les gros bras mais c'était mal nous connaître. Le travail n'était pas fini et le bonhomme nous demandait 1000€ de plus que le devis initial sans finir le chantier. Après avoir entendu quelques qualificatifs gratifiants , on ne s'est pas laissé faire. On a fait monter la pression. L'article 1134 du code civil nous a servit.

"Un contrat a la valeur d'une loi. S'il a été signé un contrat synallagmatique (à deux), il ne peut être annulé, cassé ou modifié unilatéralement (par une des deux personnes). c'est à dire qu'il faut que chaque partie respecte ses obligations et ses devoirs, inscrits dans le contrat et que si une des parties ne le fait pas, elle peut être assignée en justice."

Et comme par magie, l'excité s'est calmé aussi sec. Il a accepté nos conditions. On lui a payé le travail rééllement effectué (voie d'accès au chantier) et le reste, "il y a pensé et il a oublié". Cette expérience n'aura fait que renforcer nos convictions: avoir un moral d'acier, ne rien lâcher et ne jamais céder, surtout quand on est dans son droit.

Un merci tout particulier à Cécé pour l'illustration.

VRD 2ème acte: "la guerre des tranchées"

2007-12-02T11:45:00.000+01:00

2007-12-02T11:12:00.000+01:00

Semaine galère à faire comprendre à un terrassier qu'il a été engagé pour "faire des trous, des gros trous et encore des gros trous" Me croyant inculte en la matière, il a terriblement été déçu de comprendre que je ne lâcherais pas le morceau. Très poétiquement, il m'a confié que "je lui cassais les couilles". Ça tombe bien, quelqu'un aura au moins cassé quelque chose cette semaine! Comme le rocher est un peu dur et surtout qu'il faut un peu travailler pour gagner de l'argent (argument qu'aujourd'hui, certaines personnes ont dû mal à intégrer), ce roi de la prose m'a dit qu'avec une bonne couche de terre (60 cm!) sur mes réseaux, il n'y paraîtrait plus. Seulement, si j'avais voulu faire ressembler mon bout de Causse aux courbes de l'Aubrac, j'aurais appelé un paysagiste et non un terrassier. Vendredi soir, les pelles n'étaient plus là et le bonhomme m'expliqua au téléphone (bien entendu) que le chantier pour lui était fini. On ne doit pas avoir la même notion des finitions ou peut-être n'avons nous pas le même système métrique. Ce Monsieur a cru que "je lui c..."; il n'a aucune idée de ce que cette expression peut vouloir dire si je m'y emploie. L'ultimatum est lancé. Il ne lui reste qu'une semaine pour boucler ce chantier. Après quoi, on prendra les dispositions pour finir nous même ces tranchées et le remercier sans indemnité! A suivre...

VRD 1er acte

2007-11-25T15:14:00.001+01:00

2007-11-25T14:41:00.000+01:00

Dans cette semaine bien agitée sur le plan social, on aurait du demander à Sarko et son sbire Bertrand de venir sur le chantier pour casser le "blocage du rocher" Une politique de choc devant une tête de roc! Voilà un vrai défi. Malheureusement, on avait qu'une pelle de 20 tonnes. Le chef de chantier a commencé à attaquer le morceau avec le godet mais force a été de constater qu'il n'avait pas à faire au premier venu. Armé d'une boule de démolition de 4 tonnes, il l'a faite tomber toute une journée de 10 mètres de haut sur le "costaud" l'ébranlant à peine. Juste quelques miettes pour nourrir les oiseaux. Mais il ne se laisse pas aller le bougre. Il reviendra lundi avec un Brise Roche Hydrolique et la pelle qui va bien.

La semaine aura été plus positive pour moi. On a fini de creuser, passer, enrober et refermer les 50 mètres de fourreau électrique du portail. C'est madame qui va être contente... Il faut bien trouver des consolations!

Réactivité

2007-11-19T00:39:00.000+01:00

Samedi matin, levé du lit, je vois deux pelles sur le terrain. Je saute sur mon téléphone. Le terrassier " oui, on a eu un trou alors je commence chez vous lundi matin" (pour info, c'était prévu pour début décembre) Je fais un petit "come-back" pour que tout le monde comprennent.

Lors de la réception des appels d'offre, on s'est aperçu que certains artisans dont l'entreprise de BTP nous prenaient pour des "rois du pétrole". On a pris notre calculatrice, fait chiffrer les matières premières et l'intervention d'une pelle pour ouvrir le terrain et décider de se réserver le lot terrassement-VRD. L'estimation nous permettrait de gagner 13 000€. L'avenir nous dira si nous avons fait le bon choix.

Pour revenir au fil de l'histoire qui nous préoccupe, le samedi matin, en apprenant que le chantier commencerait lundi à l'aube, je réalise également que l'implantation doit être faite. Le samedi sera réservé à récupérer les plans d'implantation auprès de l'architecte, acheter le matériel et trianguler les angles de la maison. L'implantation et le traçage des conduites sera terminés dimanche à la nuit et au froid.

Comme à chaque expérience, une leçon est à tirer. Nous garderons à l'esprit que la réactivité doit être le maître mot!

Les dormeurs doivent se reveiller!!!

2007-11-06T22:02:00.000+01:00

5 mois de silence. Mais nous sommes bien là. Nous n'avons pas voulu vous faire partager nos doutes et nos angoisses. Le genou a souvent été à terre mais jamais nous n'avons cédé devant le fatalisme de notre architecte et le foutage de gueule de certaines entreprises. Nous vous passerons donc le récit barbant de ces cinq derniers mois pour vous mettre sur vos gardes. Soyez à l'affut et mettez ce blog en page d'accueil car ça va bouger! vous découvrirez les nouveautés, vous suivrez les défis personnels et vous verrez le projet prendre corps. L'aventure continue!!!

M'enfin!!!

2007-06-12T16:30:00.000+02:00

Dans l'euphorie du moment, on l'avait oublié: le panneau d'arrêté du permis de construire. Lapsus? La seule chose dont on ait envie, c'est justement de commencer!!!

Enfin, le délit est réparé. Tout est maintenant rentré dans l'ordre. Il trône sur la cloture. Personne ne pourra dire qu'il n'était pas au courant!

Le T.O.C de la boite.

2007-06-05T01:39:00.000+02:00

Connaissez-vous le T.O.C* de la boite? Rien de plus énervant que de scruter ce cube pourvu d'une fente, se remplissant de toutes formes de papiers sauf de la lettre attendue. On aurait pu attendre longtemps d'ailleurs ; la cachetée jouera la discrète. En guise de réponse, nous aurons un message pour nous dire que le permis de construire est revenu en mairie et attend qu'on vienne le chercher... Vous ne pouviez pas le dire plus tôt, nous aurions fait le pied de grue dans le bureau de l'urbanisme. Quelle heure est-il? 18h00. C'est fichu pour ce soir. Mais, quel jour sommes-nous? Vendredi ! Et forcement, la mairie est fermée le samedi matin? Ça aurait été trop facile!

Week-end ronge-ongles et sommeil difficile mais le résultat est sans appel. Le projet est accepté dans son intégralité. Et dans les délais. On en espérait pas temps. A tel point que même notre architecte n'y croyant pas plus que ça a pris entre temps d'autres dispositions (un autre dossier) Bilan des courses, le mois d'appel de l'archi conseil gagné est à nouveau perdu puisqu'il faudra attendre trois semaines pour voir notre D.P.L.G (Diplômé Par Le Gouvernement) disposé et disponible à se remettre sur la maison. Le D.C.E (dossier de consultations des entreprises) sera prêt pour le 23 juillet. Et comme tout le monde le sait, c'est vraiment au mois d'août que les entreprises sont les plus disponibles...

* Trouble Obsessionnel Compulsif

On est tombé sur le C.U

2007-05-14T10:36:00.000+02:00

CADRE 9 _ certificat d'urbanisme_remarques et prescriptions particulières. "La toiture en BAC ACIER ne peut-être autorisée pour de l’habitation car cela ne respecte pas les dispositions de l’article […]qui stipule que la couverture sera en lauze, ardoise ou autre matériau de teinte et de texture similaire, le bac acier n’étant pas assimilable en texture à de l’ardoise, ce matériau ne peut-être autorisé pour de l’habitation"

Si la D.D.E avait eu droit de cité sous l’ère préhistorique, nous habiterions encore dans des cavernes. Doit-on comprendre que nos boites crâniennes se sont développées mais que l’évolution architecturale s’est arrêtée avec l’émergence de notre administration urbanistique publique ? L’habitat français va-t-il se résumer aux magnifiques pavillons blancs qui ne se caractérisent local que par leur couverture : tuile canal pour le Sud-ouest, de l’ardoise pour la Bretagne, de la Lauze pour l’Aveyron…et des murs en pierre. C’est tellement plus joli et puis au moins, c’est du solide! En réalité, une pâle copie sans intérêt. De plus, ce n’est peut-être pas du goût de tout le monde, sans compter que sur le plan écologique, on fait beaucoup mieux aujourd’hui… Ajoutons la frustration devant l’inexistence d’intégration des bâtiments agricoles qui ne sont soumis à aucune règle d’urbanisme et où l’emploi des matériaux ne semble soucier personne. Où est la cohérence ? Un mois et demi d’attente, les artisans dans les starting-blocks, nous comme des cocottes- minutes, pour en final prendre le projet et le mettre à la poubelle. Il y a des jours où l'on aimerait rester au lit !

Dépôt du permis de construire

2007-04-05T19:52:00.000+02:00

Aujourd'hui, notre architecte sans est allé d'un pas ferme et décidé pour déposer ce fameux dossier et repartir avec un papier. Un papier me direz-vous? Pour montrer sans dégoût qu'on est fermement décidé à poser notre maison sur un caillou; un point c'est tout! S'armer de patience il faudra car cinq mois on patientera avant de savoir si notre cabane plaira à cette administration plein de tralala... Et si le dénouement est heureux, on leur montrera à tous ces frileux qu'une maison en bois sur pilotis, c'est quand même mieux que du ciment gris. Si on cherchait une morale valable, on pourrait dire sans se mettre à table qu'une vie c'est déjà pas de trop, alors laissez nous faire notre "home-ecolo"...

Je n'ai jamais dit que j'étais poète. Mais l'âme du moment suffira. Bon trêve de plaisanterie. Je pense que vous aurez tous compris: le permis est déposé! Il ne reste plus qu'à croiser les doigts en espérant que le conseil municipal, la D.D.E, l'architecte conseil ainsi que les voisins ne verront pas d'un sale oeil notre cabane en bois.

132m²80!

2007-04-01T17:00:00.000+02:00

Un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Il y a des moments où la philosophie est la meilleure "thér-amie" de l'homme. On essaie du moins de s'en convaincre! Bien que le ton soit ironique, nous sommes très satisfaits et emballés par ce projet. Voici donc en avant première les plans qui seront joints au permis de construire...

Les façades

2007-04-01T15:05:00.000+02:00

Les pignons

2007-04-01T15:03:00.000+02:00

Le rez de chaussée

2007-04-01T14:57:00.000+02:00

Pour information:

Entrée: 3,15m² - WC: 1,25m² - Rangement: 3,90m² - Cellier: 4,40m² - Family room: 61m² - Terrasse : 47m² - Garage: 41,5m²

L'étage

2007-04-01T14:50:00.000+02:00

Pour information: Palier: 6,60m² - Bureau:10,60m² - Dégagement: 2m² - WC: 1,25m² - Salle de bain: 6,30m² - Chambre 1: 11,70m² - Chambre 2&3: 10,25m²

Plan de Masse

2007-04-01T14:41:00.000+02:00

Un projet d'équipe

2007-03-30T08:32:00.000+02:00

Mes proches confirmeront: c'est bien sur Terre que je suis le plus à mon aise! Nous sommes donc soulagé de ce retour de la quatrième pour la troisième dimension (cf article du 5 mars) Ces trois dernières semaines ont poussé tout les membres de l'équipe (nous, nos proches et l'archi) dans les extrêmes. Il a fallu communiquer et se faire confiance. Mais le bilan est positif. On est maintenant tous persuadé d'une chose: on a envie de faire ce projet et d'aller jusqu'au bout. Il a fallu faire des choix pour s'arrêter sur une structure. On est loin des 170m² souhaités mais on a optimisé pour faire une habitation près de notre cahier des charges, de nos habitude de vie et de notre pacte environnemental. Le garage devient une option mais on a l'espoir de pouvoir optimiser le coût de la construction afin d'en financer une partie. Nous n'omettons pas la possibilité de l'auto-construire. Pour le reste, on s'est laissé un large champ d'action: la possibilité d'agrandir la maison ou construire un pavillon annexe destiné à recevoir nos proches. Rien n'est figé, ce qui présage de belles années car j'en suis persuadé, l'homme se construit dans ses projets et ses réalisations.

Le pacte écologique

2007-03-15T12:49:00.000+01:00

Dix de nos futurs présidentiables ont signé le pacte pour l'environnement. On sert la main d'Hulot. Pour la "com", on approche la perfection. Certains d'entre-eux menacent :"ceux qui n'incluront pas les énergies renouvelables dans leur projet constructif se verront refuser leur permis de construire". Ces dirigeants se préoccupent de l'environnement ou font-ils de ce fléau planétaire un fond de commerce électoral? Une maison écologique est un luxe. La construction à haute qualité environnementale (HQE) entraîne des sur coûts. Les plus avertis diront qu'il existe des subventions et des primes de l'état. Seulement elles sont différentes d'une région à l'autre? Le Soleil n'aurait-il pas la même valeur écologique au Nord qu'au Sud de la France? Ce combat ne doit-il pas être un un enjeu national? Le prix du bois a augmenté de 40% en deux ans. Paradoxalement, on ne recrute pas dans les filières de valorisation de ce matériau au sein de l'ONF. On manque de bois! Aurait-on écoulé celui de la tempête de 99? Bien sûr que non! On a préféré les stocker afin de pouvoir faire monter la demande! En Europe, il existe une essence imputrescible, très dure, poussant toute seule et rapidement: le robinier (acacia) Au lieu de valoriser cette production en plantant, on préfère spéculer sur les stocks. Quant au crédit d'impôt, il a au moins permis une chose: les installateurs ont augmenté leur marge. Ce qui devait être un élan solidaire a été une fois de plus réduit à l'enrichissement des moins scrupuleux sur le dos des plus sensibles aux problèmes environnementaux. Maintenant, on est au moins sûr d'une chose, l'écologie est plus rentable à l'économie de marché qu'à la préservation d'un équilibre planétaire fragile. Vive le CAC 40 et les dividendes!!! Je crois qu'on attend beaucoup de nos politiques mais les premiers acteurs du quotidien, ce sont ni Bercy, ni l'Elysée, c'est nous! Alors laissons les miracles à l'univers des contes et bâtissons sain en demandant à nos politiques, non pas de résoudre l'impossible, mais de prendre des mesures concrètes pour les gens qui s'engagent sur le long terme et bâtissent des constructions HQE:

baisser les taux d'intérêt des crédits voire même permettre à l'accès d'un prêt à taux zéro pour les maisons à énergie positive
indexer l'inflation abusive des poêles, panneaux solaire, cuve à eaux... sur la hausse des salaires (et non sur le libre arbitre des vendeurs ou sur la demande)
appliquer une TVA à 5,5% dans le neuf sur toutes les installations relevant de ce domaine
Créer des filières de qualifications pointues avec stages en Allemagne, Suède, Japon... sur la pose et l'entretien des installations utilisant les énergies renouvelables.
valoriser les filières bois et le secteur des isolations saines.

On reproche souvent aux contestataires de ne proposer aucune alternative. On ne pourra pas m'accuser de ce mal. Les propositions citées plus haut sont soucieuses des dépenses de l'état et pourraient contribuer à la relance de la consommation, il parait que c'est tendance actuellement!

Un gros budget pour un petit projet...

2007-03-12T15:15:00.000+01:00

Voici les esquisses proposées par notre architecte. Nous sommes loin de nos plans initiaux!!!

Pour informations:

- Habitation : 116 m2 à 1250 Euros/m2 145 000 Euros - Garage : 31,50 m2 à 400 Euros/m2 12 600 Euros - Assurance dommage ouvrage 6 000 Euros - Honoraires Architecte 15 500 Euros TOTAL 179 500 Euros TTC

Variante de l'étage

2007-03-12T15:09:00.000+01:00

Mot de l'architecte

2007-03-12T15:05:00.000+01:00

"Ce budget est un budget prévisionnel qui nous semble raisonnable pour ce type de construction. Si notre estimation s'avérait trop élevée par rapport au coût réel des travaux, nous adapterons les plans dans le but d'augmenter la surface habitable ou les prestations. La récupération des eaux pluviales ainsi que l'eau chaude solaire sont prévus sur les plans mais non chiffrés, car le sur coût de l'installation de plomberie est difficilement estimable. On pourra l'obtenir, une fois le projet plus avancé. Quelques observations : Le positionnement des panneaux solaire devra être adapté en fonction de l'ombre portée du garage. Toutefois, ce endroit me parait judicieux car il serviraient ainsi de casquette de protection. Sinon, on pourra toujours les mettre sur le garage. Le toit à été ramené à un seule pente de façon à simplifier l'éventuelle récupération des eaux pluviales. Bien noter que la hauteur du plafond au niveau de la baignoire et du bureau à l'étage est de 190 cm. Dans le cas de la proposition 2 il faudra relever l'ensemble du toit. La communication entre le garage et l'habitation peut être facilement modifiée, on peut même augmenter la surface du garage au détriment du porche sans trop modifier le budget"

Avant Projet Sommaire

2007-03-12T15:02:00.000+01:00

DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’HABITATION. Charpente Bois avec assise pilotis sur fondations Béton armé. Enveloppe périphérique par ossature et bardage bois + Isolant type GR 100 en 2 couches croisées + plaques de plâtre sur ossatures métalliques. Couverture par panneaux métallique + Isolant type IBR 160 en 2 couches croisées + plaques de plâtre sur ossature métalliques. Menuiseries aluminium avec vitrages 4/16/4 et Volets roulants électriques. Plancher bas sur VS : Ossature et panneaux bois avec isolation incorporée. Plancher intermédiaire : Panneaux et Solivage bois + isolation phonique + faux plafond plaques de plâtres. 1 Escalier bois y compris rampes Cloisonnement par plaques de plâtres sur ossature métallique avec isolation phonique. Electricité et plomberie courante y compris branchements et raccordements. Chauffage d’appoint par radiateurs électriques rayonnant. Stabilisation de la voie d’accès. Alimentations diverses : EDF, TELECOM, AEP Fosses sceptique toutes eaux avec réseau d’épandage y compris raccordements divers. DESCRIPTIF SOMMAIRE DU GARAGE Charpente Bois avec assise sur fondations Béton armé. Enveloppe périphérique par ossature et bardage bois, pas d’isolation. Couverture étanchée auto protégée sur support métallique Sol stabilisé NON COMPRIS Honoraires et assurances diverses, dallage et isolation du garage, Traitement des abords, Terrasses extérieures, Finitions décoratives des sols murs et plafonds, Poêle, Carrelage et faïences, équipement de la cuisine, équipements luminaires, Eau chaude solaire et récupération des eaux pluviales pour le réseau sanitaire, panneau coulissant bois pour la baie du salon.

La quatrième dimension

2007-03-05T12:21:00.000+01:00

Cela fait quelques années que je n'ai pas vu les frères bogdanov. J'ai néanmoins l'étrange sensation d'avoir décroché le premier rôle d'un épisode de la "quatrième dimension". Sommes-nous sur la même planète que les auteurs de "20 maisons d'aujourd'hui à 100 000€" ou victimes d'une conspiration? "Ils sont parmis nous...Monsieur Vincent" les empêcheurs de construire de façons différentes, de faire une maison où l'environnement aurait une place. A bas la parano! Revenons à la réalité et laissons place aux vrais débats: Le paradoxe réside dans le fait que tout le monde à l'air de construire ces maisons. La littérature spécialisée croule sous les exemples. En France, on peut, on sait et on veut construire autrement.

La réalité est pourtant bien différente. La logique est au marché. Il y a un diktat de l'artisanat et un manque de responsabilité des organismes préteurs. Pour construire, le terrain est un bon début pour votre projet mais un mauvais départ comptable "le m² de terrain constructible va bientôt se vendre plus cher que le kilo d'or". L'enchaînement est immédiat. Passage devant Monsieur le Notaire: on ne vous passe pas la bague au doigt mais la corde au cou (environ 8% du prix du terrain) Suite logique, il faut construire: L'emprunt est tout aussi réjouissant. D'abord la caution (0,5% du prêt). Non contente de vous ponctionner jusqu'à la moelle pendant 30 ans, cette charmante demoiselle vous demande quelques centaines d'euros de plus pour monter le dossier. Il parait que les matériaux ont augmenté de 40%, je ne pensais pas que cette hausse valait également pour l'encre du banquier. Vous vous croyez sauvé...non! Ajoutez à tout cela les 10% des honoraires d'architecte et vous y êtes presque. J'allais oublié la dommage ouvrage (environ 6000€ sous une tranche de 200 000€ de construction) au cas ou les gens qualifiés (artisans, architecte...) péteraient un plomb avant l'achèvement de votre maison. Et ils ont prévu quoi pour le pauvre type qui veut construire? Car je pense que le seul qui va y laisser sa peau dans cette affaire, c'est MOI! Pour information: Terrain 2590m² : 61 000€; soit 23,63€/m² ; Frais de notaire :5000€ ; Caution : 2700€ (pour un emprunt de 260 000€); Frais d'architecte: 16 600€ ; Dommage ouvrage: 6000€ ; Frais de dossier : 500€

Les travers de la géométrie...

2007-02-15T10:07:00.000+01:00

Un segment, ensemble de points alignées les uns par rapport aux autres, limités par deux extrémités. C’est pourtant si simple et à la fois si compliqué. Simple à imaginer, compliqué à faire réaliser. Comment pourrait-on imaginer qu’un homme dont le métier est de tirer des traits soit aussi tordu? Simple déviance ou envie de sortir du cadre ? Serions-nous tombés sur un original? C’est pourtant sur ce point que nous avons perdu trois semaines! Beaucoup de temps passé au téléphone, deux coups de bombe sur le sol, 63 relevés topographiques plus tard et soulagé de 627€45, nous voici en possession du papier : l' "Indispensable" pour envisager une implantation sur un terrain en pente. L'architecte a maintenant la carte en main. A lui maintenant d'être au niveau de ces courbes sans perdre l'équilibre de notre budget... Pour informations: Planimétrie: Relevé 63 points sur 2 500 m2: 163€22 HT Altimétrie: 163,22€ HT Plan de Masse: par côte péri métrique: 96,22€ HT Courbes de niveau: 102€ HT Montant total de 524€62HT, soit 627,45€TTC

La "chronohomelogie"

2007-02-13T15:09:00.000+01:00

Pour nous, tout est si clair. Et pourtant, les idées se chevauchent, s'empilent, se bousculent, se font concurrences. Nous faisons, défaisons, refaisons les croquis, les plans. La gomme devient l'ultime arme qu'on aimerait quelques fois appliquer à notre esprit. Plus une minute de répits: on vit, on mange, on dort maison. Les petits déjeuners du week-end sont devenus de véritables réunions de travail: nous confrontons nos points de vues, synthétisons les notes glanées au fil de la semaine et nous prenons appui sur ce conglomérat d'infos pour peaufiner le projet. On ne l'a pas volé. Mais la surprise vient du fait qu'on y prend goût. Masochistes? Non simplement absorbés par le sujet, passionnés, transportés par une envie démesurée d'être acteur de cette tranche de notre vie.

Méditations architecturales

2007-02-13T14:04:00.000+01:00

Un aperçu de ce qui nous trotte dans la tête. Rien de défintif. Juste l'esprit du moment...